2022最新 - 喷绘公司合作协议范本
（经典版）
编制人：__________________
审核人：__________________
审批人：__________________
编制单位：__________________
编制时间：____年____月____日
序言
下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖
合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!
In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
2022最新 - 喷绘公司合作协议范本
授权代表：
地址：
：
身份证号：
住所：
：
为更好地塑造企业视觉形象，甲方委托乙方进行公司写真喷绘制作安装业务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及相关法律、法规和规定，甲乙双方经友好协商，签订本协议并共同信守。 第一条、合作项目
汪伊涵 1、甲方委托乙方制作甲方公司宣传所需写真、喷绘、高光相纸、展架等物料。
2、乙方需按照甲方要求制作相关物料，并负责运送到甲方指定位置及负责安装。 第二条、合同期限
分合闸电磁铁>污染处理 合同有效期限为______年______月______日起至______年______月______日止。合同期满后，乙方在同等合作条件下享有优先续约权。
第三条、甲方的权利和义务
1、甲方有权利要求乙方按约定标准、工期及设计样稿履行制作义务。拳击架
2、甲方有权对乙方制作或安装过程中的问题提出意见，在保证工期的前提下，协商改进。
3、甲方按约定履行付款义务。
第四条、乙方的权利和义务
高清数字电视机顶盒
1、乙方应按照约定标准、工期及设计样稿履行义务。如乙方发现甲方提供的制作明细不清、不全时，乙方应及时向甲方提出不齐材料要求，确保甲方制作加工物的质量。在保证质量的情况下按甲方所要求的材质、尺寸、数量制作。
2、乙方有权要求甲方按约定条款如期付款。
3、乙方应负责合同期内甲方宣传布展的检查、拆卸和日常维护等事务，确保宣传布展的效果。
第五条、违约责任
1、甲方在项目制作完成前终止合同，其预付的______%费用无权要求退回；甲方在乙方写真喷绘制作完成后终止合同的，应当支付全额的制作费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
第六条、争议解决方式
甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决。协商不成的，甲乙双方任何一方
均可向____________________仲裁委员会提请仲裁解决。如仲裁不能予以解决，甲乙双方任何一方均可向_______________________人民法院提起诉讼。
第七条、其他
本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份。
甲方：
签约日期：________年_______月_______日
乙方：
签约日期：________年_______月_______日
高压直流供电
